编号：
　　国家农业综合开发土地治理项目工程建设委托监理合同
　　(范本)
　　工　程　名　称：____________________________
　　委　　托　　人：____________________________
　　监　　理　　人：____________________________
　　国家农业综合开发办公室　编制
　　第一部分　建设工程委托监理合同
　　委托人________与监理人________经双方协商一致，签订本合同。
　　一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)
　　概况如下：____________________________________________________
　　工程名称：____________________________________________________
　　工程地点：____________________________________________________
　　工程规模：____________________________________________________
　　总投资：____________________________________________________
　　二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中所赋予的定义相同。
　　三、下列文件均为本合同的组成部分：
　　①监理投标书或中标通知书；
　　②本合同标准条件；
　　③本合同专用条件；
　　④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
　　本合同自____年____月____日开始实施，至____年____月____日完成。
　　本合同一式____份，具有同等法律效力，双方各执____份。
　　委　托　人：(签章)____监　理　人：(签章)
　　住　　所：　　住　　所：
　　第一责任人：(签章)　　法定代表人：(签章)
　　开户银行：　　开户银行：
　　账　　号：　　账　　号：
　　邮　　编：　　邮　　编：
　　电　　话：　　电　　话：
　　本合同签订于：　　年　　月　　日
　　第二部分　标准条件
　　第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
　　(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
　　(2)“委托人”是指县级农业综合开发办事机构或项目建设单位。
　　(3)“监理人”是指承担监理业务和履行监理义务，且具备相应建设监理资格或监理能力的单位。
　　(4)“监理机构”是指监理人派驻工程现场实施监理业务，负责履行委托监理合同的组织。
　　(5)“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人法定代表人书面授权，派到监理机构全面负责履行委托监理合同的全权负责人。
　　(6)“承包单位”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
　　(7)“工程监理的正常工作”是指监理人依据法律、法规及有关的技术标准、设计文件和工程承包合同，对承包人在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面代表委托人实施的监督。委托人委托的监理工作范围和内容，双方在专用条件中约定。
　　(8)“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
　　(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，或非监理人自已的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
　　第二条　本工程委托监理合同适用的法律，是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
　　第三条　监理人的义务与责任
　　(1)监理人在履行本合同义务期间，应认真、勤奋地工作，运用合理的技能协助委托人实现合同预定的目标，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
　　(2)监理工作要守法、诚信、公正、科学、遵守职业道德。
　　(3)监理机构定期向委托人报送：监理月报、每旬简报、阶段性工作总结和重大事件专项报告。
　　(4)监理人要按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终生负责制，对工程建设质量要负责到底。
　　第四条　委托人的义务与责任
　　(1)委托人负责与监理人签订监理合同，协调外部关系，支付监理酬金。
　　(2)委托人提供与工程有关的前期工程资料、行政文件及与承包商签订的施工合同(副本)以及订货合同和采购协议。
　　(3)委托人应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目负责人，与监理人联系，并解答和处理日常事务。
　　(4)在有条件的县，委托人应尽可能为监理人员提供必需的生活、工作的便利条件及使用农村信息网。
　　第五条　监理人的权利
　　委托人在委托的工程范围内，授予监理人以下监理权利：
　　(1)协助委托人选择符合规定的施工队伍，并具有对施工进度的检查、监督权。
　　(2)对工程设计中的技术问题有建议权，对工程质量有严格把关权，对不符合质量要求的工程有权提出整改。对项目上使用的材料、设备及施工质量有检验权。
　　(3)在项目承包合同约定的工程款范围内，对工程款支付有审核和签认权，对结算工程款的复核有确认与否定权。未经监理人签字确认，委托人不得支付工程款。
　　第六条　委托人的权利
　　(1)监理人员的配备，应事先征得委托人同意；监理人调换总监理工程师，应事先征得委托人同意。
　　(2)委托人有权要求监理人更换不称职的监理人员。
　　(3)委托人有权要求监理人及时通报工程情况。
　　第七条监理报酬
　　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。
　　第八条其它
　　(1)由于工程需要，委托人要求监理人员出差时，所需费用，由委托人承担。
　　(2)监理人如须另聘专家咨询或协助，所需费用由监理人承担。
　　(3)因违反或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，双方应当协商解决。如未能达成一致意见，提交仲裁机关仲裁。
　　第三部分　专用条件
　　第二条　本合同适用的法律及监理依据：
　　(1)《国家农业综合开发土地治理项目工程建设监理办法(试行)》。
　　(2)国家相关政策、法规。
　　(3)国家先行的有关施工及验收评定标准。
　　(4)委托人和施工单位签定的正式合同、协议。
　　第三条　监理范围和监理工作内容：
　　(1)监理范围：______________________________________
　　(2)监理内容：按照工程建设合同控制工程建设投资、建设工期和工程质量；协调有关单位间的工作关系。
　　(3)审核项目承包单位(或施工单位，下同)提出的施工组织计划、施工技术方案和施工进度计划。
　　(4)审查和控制工程建设所需施工材料、设备的质量，对不能满足施工质量要求的，要督促项目承包单位采取措施限期解决。
　　(5)督促、检查项目承包单位严格执行工程承包合同和国家工程技术规范标准，发现问题应及时指令承包单位采取措施进行处理，必要时应指令承包单位停工整改。
　　(6)组织工程建设质量综合评定，签署工程检验认可书和工程付款凭证。
　　(7)定期向监理委托人报告工程施工进度、工程质量和相关控制措施的情况。
　　(8)工程竣工后，整理合同文件和有关工程技术档案材料，参与工程竣工预验收和相关验收文件的签署，提交工程监理报告。
　　(9)在工程保修阶段，负责检查工程质量状况，承担质量责任，并督促承包单位保修。
　　第四条　委托人的常驻代表为___________。
　　第七条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：
　　工程监理费=实施监理的单项工程年度财政投资总额×　％，即人民币______________万元整。
　　工程监理费的支付方式：________________
　　工程监理的附加工作报酬：(报酬=附加工作日数*合同报酬／监理服务日)
　　双方同意用人民币支付监理报酬。
　　第八条　本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商难以解决的，双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。